Urteile

Bauvertrag, Gewährleistungsanspruch, Fertigstellung
Bauvertrag: Gewährleistungsansprüche bereits vor Fertigstellung

Die werkvertraglichen Mängelgewährleistungsansprüche stehen einem Bauherrn erst nach der Fertigstellung des Gesamtwerkes zu. Zeigen sich jedoch bereits zu Beginn der Bauarbeiten schwerwiegende Mängel, kann sich daraus ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn ergeben, wenn dem Mangel durch eine Nachbesserung nicht mehr abgeholfen werden kann oder der Unternehmer seine Nachbesserungsbefugnis aus sonstigen Gründen verloren hat.

Ein solcher Grund können die vertragswidrige Einstellung oder Verzögerung der Bauarbeiten sein. Auch ohne ausdrückliche Parteivereinbarung ist bei einem im Frühjahr begonnen Bau eines Einfamilienhauses davon auszugehen, dass die Arbeiten bis zur Dacheindeckung vor Winterbeginn fertig gestellt sein müssen.

Quelle Urteil des OLG Koblenz vom 18.10.2007 5 U 521/07 OLGR Koblenz 2008, 175
Gericht OLG Koblenz
Aktenzeichen 5 U 521/07
Alle Urteile auf Dachdeckerei.info anzeigen »
Branchenbereich
Dachdeckereien Dachrinnenreinigung Zimmereien
Gewerbe in den Bundesländern
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Deutschlandweite Suche »
zur deutschlandweiten Suche
Werbung
Info-Service
Info
Firmenspot
News

Buhmann Alte Steige 3
87629 Füssen

Achim Metzler Am Sportplatz 12
06679 Zorbau

Kirsten Dachdeckerbetrieb Jens Königseer Strasse 34
07422 Bad Blankenburg