Urteile
| Bauvertrag, Gewährleistungsanspruch, Fertigstellung |
|
Bauvertrag: Gewährleistungsansprüche bereits vor Fertigstellung Die werkvertraglichen Mängelgewährleistungsansprüche stehen einem Bauherrn erst nach der Fertigstellung des Gesamtwerkes zu. Zeigen sich jedoch bereits zu Beginn der Bauarbeiten schwerwiegende Mängel, kann sich daraus ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn ergeben, wenn dem Mangel durch eine Nachbesserung nicht mehr abgeholfen werden kann oder der Unternehmer seine Nachbesserungsbefugnis aus sonstigen Gründen verloren hat. Ein solcher Grund können die vertragswidrige Einstellung oder Verzögerung der Bauarbeiten sein. Auch ohne ausdrückliche Parteivereinbarung ist bei einem im Frühjahr begonnen Bau eines Einfamilienhauses davon auszugehen, dass die Arbeiten bis zur Dacheindeckung vor Winterbeginn fertig gestellt sein müssen.  Urteil des OLG Koblenz vom 18.10.2007
5 U 521/07
OLGR Koblenz 2008, 175 OLG Koblenz 5 U 521/07
|
| Alle Urteile auf Dachdeckerei.info anzeigen » |
Branchenbereich
Dachdeckereien
Dachrinnenreinigung
Zimmereien
Gewerbe in den Bundesländern
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Deutschlandweite Suche »
Firmenspot
Braas Dachsysteme GmbH & Co. Norbert Wißler
Am Vogelsang 44A
47877 Willich
Wolf Harald
Andreasgasse 5
09456 Annaberg-Buchholz
Irnich
Steinweg 69
50170 Kerpen
Schach Walter
Untere Burghalde 56
71229 Leonberg
Kraus
Hohes Kreuz 22A
85072 Eichstätt
Ziereis
Hollertau 12
93491 Stamsried
Ihr Bonuspaket
Solarrechner
Schwarze Schafe
Dachdecker-News
Urteile
