Urteile
| Bauvertrag, Gewährleistungsanspruch, Fertigstellung |
|
Bauvertrag: Gewährleistungsansprüche bereits vor Fertigstellung Die werkvertraglichen Mängelgewährleistungsansprüche stehen einem Bauherrn erst nach der Fertigstellung des Gesamtwerkes zu. Zeigen sich jedoch bereits zu Beginn der Bauarbeiten schwerwiegende Mängel, kann sich daraus ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn ergeben, wenn dem Mangel durch eine Nachbesserung nicht mehr abgeholfen werden kann oder der Unternehmer seine Nachbesserungsbefugnis aus sonstigen Gründen verloren hat. Ein solcher Grund können die vertragswidrige Einstellung oder Verzögerung der Bauarbeiten sein. Auch ohne ausdrückliche Parteivereinbarung ist bei einem im Frühjahr begonnen Bau eines Einfamilienhauses davon auszugehen, dass die Arbeiten bis zur Dacheindeckung vor Winterbeginn fertig gestellt sein müssen.  Urteil des OLG Koblenz vom 18.10.2007
5 U 521/07
OLGR Koblenz 2008, 175 OLG Koblenz 5 U 521/07
|
| Alle Urteile auf Dachdeckerei.info anzeigen » |
Branchenbereich
Dachdeckereien
Dachrinnenreinigung
Zimmereien
Gewerbe in den Bundesländern
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Deutschlandweite Suche »
Firmenspot
J.Maier Bedachungen GmbH
Knetterhauser Strasse 59
33775 Versmold
Munk Bedachungen GmbH
Duisburger Strasse 169
40885 Ratingen
Reddehase Bedachung GmbH
Köperweg 21
32351 Stemwede
Zimmerei Axel Gronde
Vor der Ziegelhütte 5
38378 Warberg, Kr Helmstedt
Hug Gebr. GmbH
Hauptstrasse 16
79254 Oberried, Breisgau
Brunner
Berg 3
84367 Reut, Niederbay
Ihr Bonuspaket
Solarrechner
Schwarze Schafe
Dachdecker-News
Urteile
